监理合同范本202210篇

监理合同范本202210篇监理合同范本2022　监理表格目录清单-实用文件整理范本（2022年参考新模板）　序号表格编号表　格　名　称备注1　监理日志　2　总监理工程师授权通知书　3下面是小编为大家整理的监理合同范本202210篇,供大家参考。

篇一：监理合同范本2022

表格目录清单- 实用文件整理范本（2022 年参考新模板）

　序号 表格编号 表

　格

　名

　称 备注 1

　监理日志

　2

　总监理工程师授权通知书

　3

　合同总监办人员配置（调整）通知书

　4

　监理工作联系单

　5

　工地会议纪要

　6

　监理工程师通知单

　7

　监理工程师通知回复单

　8

　分项工程开工报审表

　9

　工程开工报告

　10

　施工进度计划报审表

　11

　工程临时（最终）延期申请表

　12

　施工放样报验单

　13

　施工设备报验单

　14

　工程原材料进场报验申请表

　15

　工程安全、质量事故及处理报告

　16

　专项安全施工方案审批表

　17

　监理旁站记录（通用表）

　18

　工程暂停令

　19

　工程复工报审表

　20

　__________报验申请表

　21

　中间交工证书

　22

　工程缺陷责任期终止证书

　23

　中间计量表

　24

　中间计量支付汇总表

　25

　中期支付申请/证书

　26

　工程变更申请表

　27

　工程变更令

　28

　分包（供货、试验）单位资格报审表

　29

　费用索赔申请及审批

　30

　工程进度表

　31

　扣回材料预付款一览表

　32

　现场证物照片

　33

　工程竣工预验收报验申请表

　34

　工程竣工预验收报告

　35

　工程竣工预验收报告目录

　36

　工程竣工预验收小组成员及其分工表

　37

　工程竣工预验收意见书

篇二：监理合同范本2022

22 年监理工程师《建设工程合同管理》考前四页纸 -1- 2022 年 监理工程师 《建设工程 合同管理 》 考前 四 页纸

　1 ． 合同计价方式 ：

　单价合同 、 总价合同 、成本加酬金合同 。

　单价合同：可缩短招投标时间， 利于尽早开工 ；实际支付工程款可能超过估算， 控制投资难度较大 ；适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况。

　固定总价合同：

　承包商几乎承担了全部风险 ，适用于能准确确定工程量及施工计划，施工期较短（ 一年左右 ）、价格波动不大的项目，（ 特殊情况也可调价 ）。

　可调总价合同：价格变动等 风险由业主承担 ，适用于建设周期 一年半以上 的项目。

　成本加酬金合同：简化招标、 节省时间 ；不利于投资控制 ；仅适用于 工程复杂 ， 工程技术、结构方案难以预先确定 ， 时间特别紧迫 （如抢险救灾）的项目。

　2 ．合同法律 关系的构成 ：

　主体 （自然人、法人、非法人组织）、 客体 （物、行为、智力成果）、 内容 （权利、义务）。

　3 ．法人分类 ：营利法人、非营利法人（ 事业单位 ）、特别法人（ 机关法人 ）。

　4 ．能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实 ，就是 法律事实 。

　法律事实包括 行为 和 事件 。

　5 ．保证方式 ：对保证方式没有约定或约定不明确的，按照 一般保证 承担保证责任。

　6 ．抵押权设立 ：（1）不动产抵押权自登记时设立。（2）动产抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。

　7 ．定金 ：以 书面形式 约定；定金合同从实际交付定金之日起成立。（ 实践合同 ）。定金数额由当事人约定，但 不得超过主合同标的额的 20%。实际交付的定金数额多于或少于约定数额的， 视 为变更约定的定金数额 。

　给 付定金的一方不 履 行 约定的债务的， 无 权 要求返还 定金。

　收受 定金的一方不 履 行 约定的债务的，应当 双倍返还 定金。

　8 ． 公 开招标 ：发布 招标 公告 ，邀请 不特定主体 投标； 有利于实现 充 分 竞争 ；事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量，所期待的投标人可能并未参加投标。

　邀请招标：以 投标 邀请 书 方式，邀请 3 个以上 的投标人投标；投标人及投标人的数量事先可以确定， 缩短 了招投标周期 ， 评标工 作 量 小 ； 可能 漏掉 更 具优势 的单位 ；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。

　【邀请招标的情形】（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制， 只 有 少 量 潜在投标人可 供选择 ；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的 比例 过大 。

　9 ． ． 【 可以不 进 行招标的情形 】

　（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况， 不适 宜进 行招标 ；（2）主要工艺、技术采用 不可 替代 的 专 利或 者专有技术 ，或者其建筑艺术造型 有特殊 要求 ；（3）采购人依法 能够自行 勘察 、设计 ； （4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法 能够自行 勘察 、设计 ；（5）技术复杂或专业性强， 能够 满足条 件的 勘察 设计单位 少 于 3 家 ，不能形成有效竞争； （6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由 其他 单位 进 行设计 影响 项目 功 能 配套性 ；（7）国家规定其他特殊情形。

　10 ． ． 【 勘察 单位资 质 类别 】

　综 合资 质 （只设甲级）、 专 业资 质 （甲、乙级，部分专业可设丙级）、 劳 务资 质 （不分等级）。

　11 ． ． 【 设计单位资 质 类别 】

　综 合资 质 （只设甲级）、 行业资 质 （甲、乙级，个别可设丙级）、 专 业资 质 （甲、乙级，个别可设丙级，建筑工程专业资质可设丁级）、专 项资 质 （甲、乙级，个别可设丙级）。

　12 ． ． 【联 合体 】

　（1）联合体各方应签订联合体协议书， 就 中 标项目 向 招标人承担 连带 责任 。（2）由 同一 专 业 的单位组成的联合体， 按照资 质 等 级 较 低 的单位确定资 质等 级 。（3）联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则 相 关投标 均无 效 。（4）合同履行过程中 发包人和监理人仅 与联 合体牵头 人 或 联 合体 授 权的 代表联 系 ，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。（5）联合体协议经 发包人确 认 后已 作为合同 附 件 ，履行合同过程中， 未经发包人同意 ，承包人 不得 擅 自 改 变 联 合体的组成 和 修改联 合体 协议 。

　13 ． ． 【 投标保证金 】

　（1）数额不超过项目估算价的 2%，且不超过 10 万元 （ 勘察 设计 ）或 80 万元 （ 施工、 材料 设 备采购 ）。（2）招标人最迟将在于 中 标人 签订 合同后 5 日内 向未中标的投标人和中标人 退还投标保证金及同期 存 款利 息 。（3）不予退还：①投标人在投标有效期内 撤销 投标 文件 ；②中标人在收到中标通知书后，无正当理由 不 与 招标人 订 立合同 ；在签订合同时向招标人 提出附 加 条 件 ，或者 不 按照招标文件要求 提 交 履 约保证金 。

　14 ． ． 【评 标 委员会】

　由 招标人 代表 和有关专家 组成；5 人以上单数 ，其中技术和经济方面的 专家 不得 少 于成 员 总数的 2/3；建筑工程设计方案评标时， 建 筑专 业 专家不得 少 于技术和经 济 方面 专家 总数的 2/3。

　【评 标 专家 的确定 】

　随 机 抽取 或者 直接 确定 。

　一般项目 ，可以采取 随 机 抽取 的方式；技术复杂、专业性强或者国家 有特殊 要求的招标项目，可以由 招标人 直接 确定 。

　15 ． ． 【否决 投标 】

　（1）投标文件 未 按招标文件要求 经投标人 盖章 和 单位 负 责人 签字 ；（2）投标联合体 没有 提 交 共 同投标 协议 ；（3）投标人 不 符 合 国家或者招标文件规定的 资格 条 件 ；（4）同一投标人 提 交 两个 以上不同的投标 文 件 或者 投标 报 价 ，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标文件 没有对 招标文件的 实 质性要求和 条 件 作出响应 ；（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等 违 法行为 ；（7）法律法规规定的其他应当否决投标的情形。

　16 ． ． 【 投标 报 价明 显低 于 其他 投标 报 价的处 理 】

　评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价 可能低 于 其个 别成本 的，应当 要求该 投标人 作出 书面 说 明 并提供相应 的证明 材料 。

　投标人不能合理 说 明或 者 不能 提供相应 证明材料 的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并 否决其 投标 。

　17 ． ． 【 确定 中 标人 】

　（1）招标人应在 收到评 标 委员会 的 评 标 报告 之日起 3 日内 ，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人， 公示 期不得 少 于 3日 。（2）

　招标人 根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人 确定 中标人；招标人 授 权 评 标 委员会直接 确定 中标人。（3）

　国 有资金 占 控 股 或 主 导地 位 的 依 法必须进 行招标 的项目，招标人应当确定 排名 第一的 中 标 候选 人为 中 标人 。

　排名 第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果等违法行为等情形， 不 符 合 中 标 条 件 的，招标人可以按照评标委员会提出的 中 标 候选 人 名 单 排序依次 确定 其他中标候选人为中标人，也可以 重新 招标 。

　18 ． ． 【签订 合同 】

　招标人和中标人应当在中 标 通知 书发 出 之日起 30 日内 ，根据 招标 文 件 和 中 标人的投标 文 件 订立书面合同。

　19 ． ． 【重新 招标 】

　（1）投标截止时间止，投标人 少 于 3 个 的； （2）

　否决所 有投标 的。

　2022 年监理工程师《建设工程合同管理》考前三页纸 -2- 20 ． ． 【 不 再 招标 】

　重新 招标 后 投标人 仍少于 3 个 或 所 有投标 被否决 的，属于必须批准或核准的工程建设项目， 经 原审批 或 核准部 门批 准 后 不再进行招标。

　21 ． ． 【 组织现 场踏勘】

　（1）

　投标人承担 踏勘现场发生的 费 用 。（2）

　一般 应 在投标 截止 时间 15 日前及投标预 备会召 开前 进 行 。

　22 ． ． 【 投标预 备会】

　（1）投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清， 以书面方式 通知所有 购 买 招标 文 件的 潜 在投标人 。

　该 澄清 内容为招标 文 件的组成部分 。（2）

　组织投标预 备会 的时间一般 应 在投标 截止 时间 15日以前 进 行 。

　23 ． ． 【 设计招标技术成果经 济 补偿 费】

　招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于 中 标 通知 书发 出后 30 日内 向未中标人支付技术成果经济补偿费。

　24 ．简明标准施工招标 文 件 适用于 工期不超过 12 个 月 、 技术 相 对简单 、 设计和施工不是由同一承包人 承担的 小型 项目。

　25 ． ． 【 资格预 审】

　投标前由招标人或资格审查委员会审查；多用于 公 开招标 ；适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目。

　【 资格 后审】

　开标后，评标前由评标委员会审查；多用于 邀请 招标 ；适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。

　26 ．资格 审查 办 法 ：合格制或有限数量制。

　【 合格制 】

　凡 符 合资格预 审文 件 规 定 的初步审查标准和详细审查标准的申请人 均通 过资格预 审 ，取得投标人资格。较公平公正， 有利于招标人 获 得 最优 方案 ；可能人数多， 增 加招标成本 。

　【 有 限 数量制 】

　通 过 详细 审查 的 申 请 人不少 于 3 个且 没有超过 规 定数量的， 均通 过资格预 审 ， 不 再进 行 评 分 。通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

　27 ． ． 【 施工合同投标人资格 审查要求】

　通过资格预审的申请人不得存在下列任何一种情形：（1）不按审查委员会要求提供澄清或说明；（2）为项目前期准备 提供 设计或 咨询服 务 （设计施工总承包除外）；（3）为 招标人不 具备独 立法人资格的 附属 机构 或为本项目提供 招标 代 理 ；（4）为 本项目的监理人、 代 建人 等情形；（5）以及最近 三年内 有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；（6）在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。

　28 ． ． 【 资格预 审 申 请文 件的 澄清 】

　（1）申请人的澄清或说明应采用 书面形式 ，并 不得 改 变资格预 审 申 请文 件的实 质性 内容 。（2）招标人和审查委员会 不 接受 申 请 人主动 提出 的 澄清 或 说 明 。

　29 ． ． 【 资格 审查 结果 】

　通过资格预审详细审查的申请人数量 不 足 3 个 的，招标人应分析具体原因，根据实际情况 重新 组织资格预 审 或不再组织资格预审而 直接 招标 。

　30 ． ． 【最低评 标价法 】

　初步 评审 （形式评审、资格评审、响应性评审、 只 有施工招标 才 有施工组织设计和项目管理机构 评审 ）； 详细 评审 。中标候选人按 评 标价 由低到高确定，签约合同价以中标人 投标 报价 为准。

　【综 合 评 估法 】

　初步 评审 （形式评审、资格评审、响应性评审）； 详细 评审 。

　!"#$%&"()*+%&,-./【以设备寿命周期成本为基础的评标价法】适用于采购生产线、成套设备、车辆等 运 行期内 各 种 费 用较 高 的 货 物 。

　31 ． ． 【 投标 报 价有算术 错误 】

　评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正 的价格经投标人书面确 认后具 有约 束 力 。

　投标人不 接受修正 价格的， 应 当 否决该 投标人的投标 。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的， 以大 写 金额为准 ；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的， 以单价金额为准 修正 总价 ，但单价金额小数点有明显错误的除外。

　32 ． ． 【 材料 设 备采购 标包划分 】

　（1）既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。（2）投标的基本单位是标包，每次招标时，可 只 发一 个 标包 或分成几 个 标包同时招标 。（3）投标人可以投一个或其中的几个标包，但 不能仅对一个 标包 中 的 某 几项 进 行投标 。

　33 ． ． 【 从 中国 关 境外提供 货 物的 报 价方式 】EXW 价：出厂价。FOB 价、FCA 价：负责货物上船及之前的一切费用， 注 意不包邮 。CIF 价、CIP 价：

　包 邮至 目的 港 + 保险 。

　34 ． ． 【 设 备采购 伴 随 服 务 】

　（1）实施或监督所供货物的 现 场 组 装 和 试运 行 ；（2）

　提供 货物组装和维修所需的 工 具 ；（3）提供详细的 操 作 和 维护手册 ；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施 运 行 或 监督 或 维护 或 修 理 ，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理 对 买方人 员进 行 培训 。

　01234567)89:;<=>?=@ABCDEFGH@IJKLMNOPDEAQ,RS1T@AU) VWX56,? YZ[0134AOPDEAU)\]X^_A56,? F S12`abcdefg FhcU)i,"2jk01lcmn34opDEBqrAsLi,./35 ． ． 【 解释 合同 文 件的 优 先 顺 序】

　勘察 合同（协中投专通包清纲）； 设计 合同（协中投专通包清方）； 施工 合同（协中投专通技图单）； 设计施工 总承包合同（协中投专通发承清）； 材料采购 合同（协中投偏专通供分质服）； 设 备采购 合同（协中投偏专通供分性服）。

　36 ． 监理人受委托人的委托，对工程项目进行监督管理。既 属 于发包人一方的人 员 ，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发包人的指示，而是 在 授 权 范围内 独 立工 作 。监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。（不是合同当事人，所以 无 权 免 除 或变更 ）

　37 ． 异常恶劣 的 气 候条 件 属于 发包人 的责任； 不利 气 候条 件 对施工的影响则属于 承包人 应承担的风险； 不利物 质条 件 属于 发包人 应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但 不包括 气 候条 件 。

　38 ． ． 【...

篇三：监理合同范本2022

22 年监理工程师《合同管理》真题库 128道及答案解析完整版

　 2022 年监理工程师职业考试将于 5 月份正式开考了，下面是经过精心收集整理的《监理合同管理》真题备考资料。希望对正在备考的你有所帮助。本套试题共包括单选题（90 道）、多选题（38 道）共计 128 道真题。

　一、单选题（共

　90 题。每题的备选项中，只有

　l 个最符合题意）

　 1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是()。

　A.组织设计交底

　B.编制施工环保措施计划

　C.审批施工组织设计

　D.组织论证专项施工方案

　【答案】A

　解析：发包人义务：(1)提供施工场地;(2)组织设计交底;(3)约定开工时间。

　2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

　A.争议评审组的评审意见

　B.发包人的意见

　C.承包人的意见

　D.总监理工程师的确定

　【答案】D

　解析：发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前暂按总监理工程师的确定执行。

　3.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的()作为交货款。

　A.40%

　B.50%

　C.60%

　D.70%

　【答案】C

　解析：交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

　(1)卖方出具的交货清单正本一份

　(2)买方签署的收货清单正本一份

　(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份

　(4)合同价格 100%金额的增值税发票正本一份

　4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人收到承包人提交进度付款申请单后的处理程序为()。

　A.监理人核查→发包人确认→发包人出具经监理人签认的进度付款证书

　B.监理人核查发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

　C.监理人核查→发包人审查同意→监理人出具经发包人签认的进度付款证书

　D.监理人核查→承包人签认→发包人出具进度付款证书

　【答案】B

　解析：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

　5.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

　A.业主根据变更重新与承包商签订合同

　B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

　C.业主按照规定程序办理变更审批手续

　D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

　【答案】C

　解析：通常，合同变更应当符合下列条件：（1)变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，应由与事方按照规定程序办理变更审批手续。(2)变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3)变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。（4)变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。

　6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。

　A.7

　B.14

　C.21

　D.28

　【答案】B

　解析：发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。

　7.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

　A.单价合同

　B.固定总价

　C.可调总价

　D.成本加酬金

　【答案】A

　解析：教材 P2：单价合同在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的。

　8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在()后将其移交发包人。

　A.工程缺陷责任期届满

　B.工程竣工验收合格

　C.工程最终结算

　D.工程最终结算

　【答案】B

　解析：承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

　9.不可用于抵押的财产是（）。

　A.建设用地使用权

　B.正在建造的建筑物

　C.土地使用权

　D.正在使用的交通工具

　【答案】D

　解析：教材 P15：建设用地使用权、正在建造的建筑物、土地使用权办理抵押自登记时设立。

　10.定金不得超过主合同标的额的（）。

　A.20%

　B.30%

　C.40%

　D.50%

　【答案】A

　解析：教材 P16：定金不得超过主合同标的额的 20%

　11.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

　A.施工企业必须为全体职工办理

　B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

　C.年龄 18-60 的施工人员均可作为被保险人 D.停工期间保险.人不承担保险责任

　【答案】C

　解析：教材 P21：凡年龄 16-65 周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

　12.联合体资质等级的确定（）。

　A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

　B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

　C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定

　D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定

　【答案】C

　解析：教材 P33：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

　13.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

　A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

　B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

　C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

　D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金

　【答案】D

　解析：不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

　14.关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

　A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

　B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为 5 人以上单数

　C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的 3 日内进行

　D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

　【答案】B

　解析：A 选项错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录；C 选项错误，工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标由招标人主持并邀请所以投标人参加；

　15.根据《材料合同采购文件》，合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。

　A.交付

　B.核验

　C.清息

　D.签约

　【答案】A

　【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

　16.根据《材料合同采购文件》，合同材料的所有权和风险自()时由卖方转移买方。

　A.交付

　B.核验

　C.清息

　D.签约

　【答案】A

　【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

　17.根据《标准施工招标文件》，投标预备会在投标截止时间()日前召开。

　A.5

　B.7

　C.10

　D.15

　【答案】D

　【解析】考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间 15 日以前进行。

　18.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价 6050 万元，评标价 6000 万元；乙投标报价 6200 万元，评标价 5950 万元：丙投标报价 5950 万元，评标价 6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为）。

　A.乙，5950 万元

　B.乙，6200 万元

　C.丙，5950 万元

　D.丙，6050 万元

　【答案】B

　解析：最低评标价法是按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，签约合同价为投标价。

　19.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由()承担。

　A.发包人

　B.承包人

　C.发包人和监理人共同

　D.参与验收的各方共同

　【答案】A

　解析：不可抗力造成不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

　20.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过()日。

　A.14

　B.21

　C.28

　D.30

　【答案】A

　解析：发包人接受设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当予以配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等;审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过 14 天。

　21.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）。

　A.工程量清单

　B.承包人的施工方案

　C.发包人要求的项目功能文件

　D.发包人提供的设计任务书

　【答案】C

　22.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

　A.投标保证金凭证

　B.预付款担保凭证

　C.履约担保凭证

　D.质量管理体系认证文件

　【答案】C

　解析：在签订合同前，中标人应按照招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。

　23.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是

　A.独立评价值

　B.如权评价值

　C.综合评价值

　D.基准评价值

　【答案】D

　【解析】最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。

　24.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()。

　A.特别法人

　B.企业法人

　C.非法人组织

　D.非营利法人

　【答案】B

　【解析】依据我国法律规定，作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人。建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动。

　25.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）。

　A.有限数量限制法

　B.合格制法

　C.标准化法

　D.综合记分法

　【答案】A

　解析：教材 P53：有限数量限制法：对资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。

　26.招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

　A.2

　B.5

　C.10

　D.15

　【答案】D

　解析：教材 P43：需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

　27.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

　A.勘察机构设置

　B.勘察工作难点分析

　C.发包人要求

　D.勘查工作具体措施

　【答案】C

　解析：勘察设计招标文件应当包括下列内容：

　(1)招标公告或投标邀请书;(2)招标人须知;(3)评标办法;(4)合同条款及格式;(5)发包人要求;(6)投标文件格式;(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

　28.根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。

　A.形式评审、设计方案评审、报价评审

　B.形式评审、资格评审、响应性评审

　C.资格评审、响应性评审、设计方案评审

　D.资格评审、报价评审、设计方案评审

　【答案】B

　解析：亿据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。

　29.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

　A.质量标准和设计文件审批程序

　B.质量标准、设计业绩和人员资格

　C.设计文件审批和设计变更程序

　D.设计业绩、人员资格和设计变更程序

　【答案】B 解析：投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求：1）质量标准；2）投标人资格要求；3）设计成果补偿。

　30.与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

　A.交易成本低

　B.采购工作量小

　C.采购工作周期长

　D.便于磋商价格

　【答案】C

　解析：教材 P62：招标方式选择材料供应商的特点：有利于规范买卖双方交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长。

　31.采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和()计算投标报价偏差率。

　A.投标限价

　B.评标基准价

　C.最低评标价

　D.投标平均价

　【答案】C

　解析：投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×(投标人报价评标基准价)/评标基准价

　32.工程施工评标中，中标人竞标报价是否低于其成本，应当由( )认定。

　A.招标人

　B.评标委员会

　C.招投标监督机构

　D.市场监督管理机构

　【答案】B

　解析：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在没有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低...

篇四：监理合同范本2022

22 2 年监理工程师 《监理案例分析（土建）》第 1页专题二 建设工程合同管理一、简答题1 1 、某工程项目，业主甲分别与监理单位乙、施工单位丙签订了施工阶段的委托监理合同和施工合同 。在委托监理合同中对于业主和监理单位的权利、义务和违约责任的某些规定如下：（1 1 ）乙方在监理工作中应维护甲方的利益。（2 2 ）施工期间的任何设计变更必须经过乙方审查、认可并发布变更指令，方为有效并付诸实施。（3 3 ）乙方应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。（4 4 ）乙方发现工程设计中的错误或不符合建筑工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。（5 5 ）乙方监理仅对本工程的施工质量实施监督控制；进度控制和费用控制任务由甲方行使。（6 6 ）乙方对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于乙方之外的自主支付权。问题：上述各项规定是否有不妥之处，如有不妥，请写出正确做法。2 2 、某项目，为钢筋混凝土框架结构，工期为 3 13 个月，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本 ）

　》 签订了工程施工合同 ， 并委托一家监理单位进行施工阶段监理工作 。

　在施工单位进入现场后 ，临时设施已搭设 ， 材料 、 机具尚未进场 ， 破土动工之前 ， 业主又提出将原设计中的基础做修改 ， 为此 ，除另约定其工程费外，承包方提出以下索赔要求：（1 1 ）预计修改后基础施工时间比原设计基础施工时间增加 2 2 个月，故要求将原合同工期延长为 5 15 个月。（2 2 ）

　由于工期延长 ， 业主应补偿承包方额外增加的现场费 （ 包括临时设施费及现场管理费 ）

　， 其索赔额按：现场费索赔额= = 原现场费 × （延长的工期／合同工期）。（3 3 ）由于工期延长，业主应补偿施工单位流动资金积压损失（按银行贷款利率计算）。做为监理工程师，对上述索赔要求应提出哪些评审意见？3 3 、 某市政府投资建设的博物馆工程被列入省级重点工程建设项目 ， 招标人决定对工程施工进行邀请招标 。

　本市的 A A 、B B 、C C 、D D 、E E 五家施工单位参加投标 ， 外省的 F F 和 和 G G 两家施工单位组成联合体参加投标 。招标人委托咨询单位针对本市和外省企业分别编制了两个标底，用于对本市和外省施工企业投标价的评定。招标人于 9 2019 年 年 6 6 月 月 1 1 日向资格预审合格的 A A 、B B 、C C 、D D 、E E 五家施工单位及 F F 和 和 G G 两家施工单位组成的联合体发出投标邀请书，规定 6 6 月 月 5 15 日～6 6 月 月 6 16 日发售招标文件，6 6 月 月 5 25 日上午 9 9 时为投标截止时间。上述单位均接受邀请并按期购买招标文件。6 6 月 月 1 21 日招标人对投标单位就招标文件质疑作了书面答复，随后组织各投标单位现场踏勘。6 6 月 月 5 25 日上述投标单位均按规定的时间提交了投标文件。投标单位 A A 提前一天递交了投标文件，但在投标截止时间前半小时又递交了一份补充文件，对投标报价进行了修改 ， 将投标总价降低 0 30 万元 ， 并说明以此报价为准 。6 6 月 月 6 26 日上午 9 9 时进行开标 ， 由市住房城乡建设主管部门领导主持开标工作，招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。评标委员会委员由招标人直接确定，共由 7 7 人组成，其中招标人代表 2 2 人，标办领导 1 1 人，技术、经济专家 4 4 人。评标委员会认为 A A 单位提交了两份投标文件宣布为废标。招标人根据评标委员会推荐，于 于 9 2019 年 年 8 8 月 月 1 1 日向 C C 单位发出中标通知书 ，C C 单位于 9 2019 年 年 8 8 月 月 5 5 日收到 。

　经双方协商 ， 报价再 降0 50 万元后，双方于 9 2019 年 年 9 9 月 月 4 4 日签订了建设工程施工承包合同。指出上述招投标过程中的错误做法并简要说明理由？二、阅读理解1 1 、 某工程项目 ， 采用公开招标方式选择施工单位 。

　招标文件要求 ：

　提交投标文件和投标保证金的截止时间为 9 2019 年 年 5 5 月 月 0 30 日 。

　该投资公司 9 2019 年 年 3 3 月 月 6 6 日发出招标公告 ， 共有 5 5 家建筑施工单位参加了投标。第 3 3 家施工单位于 9 2019 年 年 6 6 月 月 2 2 日提交了投标保证金。开标会于 9 2019 年 年 6 6 月 月 3 3 日由该省住房城乡建设主管部门领导主持 。第 第 4 4 家施工单位开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金 。经过综合评选，最终确定第 5 5 家施工单位中标。投资公司 （ 甲方 ）

　与中标施工单位 （ 乙方 ）

　双方按规定签订了施工承包合同 ， 合同约定开工日期为 2019 9

　2022 2 年监理工程师 《监理案例分析（土建）》第 2页年 年 8 8 月 月 6 16 日。工程开工后发生了如下几项事件：事件 1 1 ：因拆迁工作拖延，甲方于 9 2019 年 年 8 8 月 月 8 18 日才向乙方得供施工场地，导致乙方 A A 、B B 两项工作延误了 2 2 天，并分别造成人工窝工 6 6 个和 8 8 个工日，但乙方 C C 项工作未受影响。事故 2 2 ：

　乙方与机械设备租赁商约定 ，D D 项工作施工用的某机械应于 9 2019 年 年 8 8 月 月 9 29 日进场 ， 但因出租方原因推迟到当月 0 30 日才进场，造成 D D 项工作延误 1 1 天和人工窝工 7 7 个工日。事故 3 3 ：因甲方设计变更，乙方在 E E 项工作施工时，导致人工增加 4 14 个工日，其他费用增加了 5 1.5 万元，并使施工时间增加了 2 2 天。事故 4 4 ：在 在 F F 项工作施工时 ， 因甲供材出现质量缺陷 ， 乙方施工增加用工 6 6 个工日 ， 其他费用 0 1000 元 ，并使 H H 项工作时间延长 1 1 天，人工窝工 4 24 个工日。上述事件中，A A 、D D 、H H 三项工作为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。<1> 、第 3 家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？<2> 、第 4 家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？<3> 、上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。<4> 、乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。<5> 、合同约定人工费标准为 200 元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为 120 元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？2 2 、 某国外设备投标的 F CIF 价为 0 300 万美元 ， 该设备进口关税为 10% 。

　免征消费税 ， 进口增值税为 17% ，国内运费为 0 10 万元人民币，国内运输保险费为货值的 2 2 ‰ ，不计其他杂费。评标中供货范围偏差调整为 为 3 3 万美元，商务偏差调整为 2% ，技术偏差调整为 3% 。开标当日中国人民银行公布的汇率中间价为 ：1 1 美元兑人民币 4 6.4 元。<1> 、请列式计算评标价格。3 3 、 某厂房 ， 采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同 ， 由于设计单位提供的图纸内容不是很完善，需要进一步调整优化，因此双方在该工程合同条款中作出如下约定：（1 1 ）

　由于本工程图纸设计内容不够完善 ， 承包范围内的工程量还难以确定 ， 为了使该工程能尽快开工 ，双方商定拟采用可调价格合同形式签订施工合同（暂定合同价款），以避免双方承担过大的风险。（2 2 ）

　在合同专用条款甲方责任中约定在工程开工前 3 3 天完成场地平整 ， 临时水电引接到红线以内 ， 但是在约定的开工日期，甲方未按约定提供施工现场，乙方根据具体情况向甲方提出延期开工申请，甲方同意了乙方的要求。<1> 、本案例中甲方和乙方选择可调价格合同形式是否妥当？为什么？<2> 、关于事件 2，甲方是否应对乙方延期开工造成的工期延误及相关费用损失给予补偿？4 4 、 某建设项目的业主于 9 2019 年 年 3 3 月 月 1 1 日发布该项目招标公告 ， 其中载明招标项目的性质 、 大致规模 、实施地点、获取招标文件的办法等事项，还要求参加投标的施工企业必须是本市一、二级企业或外地一级企业 ， 近三年内有获省 、 市优质工程奖的项目 ， 且需提供相应的资质证书和证明文件 。4 4 月 月 1 1 日向通过资格预审的施工单位发售招标文件，各投标单位领取招标文件的人员均按要求在一张表上登记并签字。招标文件中明确规定，工期不长于 4 24 个月，工程质量标准为优良，4 4 月 月 8 18 日 日 6 16 时为投标截止时间。在书面答复投标单位的提问以后，业主组织各投标单位进行了施工现场踏勘。4 4 月 月 2 12 日，业主书面通知各投标单位，由于某种原因，决定将商场部分装修工程从原招标范围内删除，并明确 4 4 月 月 8 18 日 日 1 16 6时仍为投标截止时间。开标时，由各投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后，由招标人当众拆封，宣读投标人名称 、 投标价格 、 工期等内容 ， 还宣布了评标标准和评标委员会名单 （共 共 8 8 人 ， 其中招标人代表 2 2人，招标人上级主管部门代表 1 1 人，技术专家 3 3 人，经济专家 2 2 人），并授权评标委员会直接确定中标人。<1> 、该项目施工招标在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定？

　2022 2 年监理工程师 《监理案例分析（土建）》第 3页<2> 、若某投标人在投标截止日期前 2 天将投标文件送达业主。在开标时间前 2 小时，该投标人又递交了一份补充文件，其中声明将原报价降低 1%，请问招标人应如何处理此事件？<3> 、在招标过程中共有 6 家公司竞标，其中 F 工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G 工程公司的投标文件未密封。评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审？为什么？<4> 、招标人根据什么确定中标人？中标人的投标应当符合什么条件？5 5 、某工程，实施过程中发生如下事件：事件 1 1 ：总监理工程师对监理机构的部分工作做出如下安排：总监理工程师代表负责审核监理实施细则，进行监理人员的成绩考核，调换不称职监理人员；专业监理工程师全权处理合同争议和工程索赔。事件 2 2：

　：

　施工单位向项目监理机构提交了分包单位资格报审材料， ， 包括执业执照、 、 特殊行业施工许可证 、分包单位业绩及拟分包工程的内容和范围。项目监理机构审核时发现，分包单位资格报审材料不全，要求施工单位补充提交相应材料。事件 3 3 ：

　深基坑分项工程施工前 ， 施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后 ， 即向项目监理机构报送，在项目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工，并安排质量员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监督。事件 4 4 ：

　项目监理机构在整理归档监理文件资料时 ， 总监理工程师要求将需要归档的监理文件直接移交本监理单位和城建档案管理机构保存。<1> 、事件 1 中，总监理工程师对工作安排有哪些不妥之处？分别写出正确做法。<2> 、事件 2 中，施工单位还应补充提交哪些材料？<3> 、根据《建设工程安全生产管理条例》，事件 3 中，施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处？分别写出正确做法。<4> 、事件 4 中，指出总监理工程师对监理文件归档要求的不妥之处，写出正确做法。6 6 、某工程，监理单位承担了施工监理任务，实施过程中发生如下事件。事件 1 1 ：

　总监理工程师主持编写项目监理规划后 ， 在建设单位主持的第一次工地会议上报送建设单位代表 ， 并介绍了项目监理规划的主要内容 ， 会议结束时 ， 建设单位代表要求项目监理机构起草会议纪要 ，总监理工程师以 “ 谁主持会议谁起草 ” 为由，拒绝起草。事件 2 2 ：基础工程经专业监理工程师验收合格后已隐蔽，但总监理工程师怀疑隐蔽的部位有质量问题 ，要求施工单位将其剥离后重新检验，并由施工单位承担由此发生的全部费用，延误的工期不予顺延。事件 3 3 ：

　现浇钢筋混凝土拆模后 ， 工程出现了蜂窝 、 麻面等质量缺陷 ， 总监理工程师立即向施工单位下达了《工程暂停令》，随后提出了质量缺陷的处理方案，要求施工单位整改。事件 4 4 ：

　专业监理工程师巡视时发现 ， 施工单位未按批准的大跨度屋盖模板支撑体系专项施工方案组织施工，随即报告总监理工程师。总监理工程师征得建设单位同意后，及时下达了《工程暂停令》，要求施工单位停工整改。为赶工期，施工单位未停工整改仍继续施工。于是，总监理工程师书面报告了政府有关主管部门。书面报告发出的当天，屋盖模板支撑体系整体坍塌，造成人员伤亡。事件 5 5：

　：

　工程设计中采用隔震抗震新技术， ， 项目监理机构为此组织了设计技术交底会。

　。

　针对该项新技术 ，施工单位拟在施工中采用相应的新工艺。<1> 、事件 1 中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。<2> 、事件 2 中，总监理工程师的要求是否妥当，说明理由。<3> 、事件 3 中，总监理工程师的做法有哪些不妥之处？写出正确做法。<4> 、根据《建设工程安全生产管理条例》，指出事件 4 中施工单位和监理单位是否应承担责任？说明理由。<5> 、事件 5 中，项目监理机构组织设计技术交底会是否妥当？针对乙施工单位拟采用的新工艺，写出项目监理机构的处理程序。

　2022 2 年监理工程师 《监理案例分析（土建）》第 4页7 7 、 某工程 ， 建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务 ， 总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件：事件 1 1 ：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便 、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。事件 2 2 ：

　专业监理工程师检查主体结构施工时 ， 发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理通知单》。事件 3 3 ：

　专业监理工程师在现场巡视时 ， 发现设备安装分包单位违章作业 ， 有可能...

篇五：监理合同范本2022

规划审批表表单模板（范本）- 实用文件整理（2022 年参考新模板）

　工程名称：

　 致：

　 我方已根据监理合同的有关规定，完成

　工程监理规划（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审批。

　附：监理规划（方案）

　 监理单位：（盖章）

　 总监理工程师：

　日

　期：

　项目管理部审查意见 1

　项目质量、工期总目标

　 2 监理组织机构及人员组成

　 3 进度控制的任务及方法

　 4 质量控制的任务及方法

　 5 合同管理的任务及方法

　 6 信息管理的任务及方法

　 7 组织协调的工作任务

　 8 监理报表及报告

　 结论：

　 项目管理部总工程师：

　 日

　期：

　 建设单位意见

　代

　表：

　 日

　期：

　 本表一式三份，建设单位、项目管理部、监理单位各一份。

篇六：监理合同范本2022

/p>

　浙江省

　公路水运工程施工监理招标文件范本

　2 (2022 年版 ) （公开征求意见稿）

　 浙江省交通运输厅

　浙江省发展和改革委员会

　二 〇 二二年五月

　2

　《浙江省公路水运工程施工监理招标文件范本》

　（2022 年版）

　 审定委员会

　主任委员：

　委

　员：

　顾

　问：

　编写组人员

　主

　编：

　编

　委：

　3

　前

　言

　为加强我省公路水运工程施工监理招投标管理工作，进一步规范我省公路水运工程监理招投标市场行为，提高公路水运工程施工监理招标投标文件的编制质量，促进监理市场健康有序发展，我厅和省发展和改革委员会组织浙江省交通工程管理中心、浙江远大工程咨询有限公司编写了《浙江省公路水运工程施工监理招标文件范本》（2022 版）（以下简称《范本》）。

　《范本》依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》、交通运输部《水运工程建设项目招标投标管理办法》以及《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》、《浙江省公路水运工程施工监理招标投标管理实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件要求，在交通运输部发布的《公路工程标准施工监理招标文件》（2018 年版）、《水运工程标准施工监理招标文件》（2015 年版）的基础上，总结《浙江省公路工程施工监理招标文件范本》（2017 年版）及《浙江省水运工程施工监理招标文件范本》（2017 年版）使用经验，及我省电子招投标要求和公路水运工程施工监理招投标的新情况和新要求编制而成，在编写过程中，广泛征求了交通运输主管部门和质量监督、建设、监理、招标代理等单位的意见，经审定委员会审定形成本《范本》。

　《范本》是我省规范招标人编制公路水运工程监理招标文件的示范文本，是投标人编制投标文件的重要参考资料，也是各地市交通主管部门加强对招投标市场监管的依据。使用者在使用《范本》过程中，如发现问题或有何建议，请及时告知浙江省交通工程管理中心，以便改进与完善。联系电话：0571-82570292。

　浙江省交通运输厅

　二 二 O O 二二年五月

　4

　目

　次

　《浙江省公路水运工程施工监理招标文件范本》（2 2022 年版）编制说明

　.......................... 12

　 一、《范本》修订背景

　................................................................... 12

　 二、《范本》编制依据

　................................................................... 12

　 三、《范本》适用范围

　................................................................... 12

　 四、招标人编制招标文件的原则

　........................................................... 13

　 五、招标文件应明确的内容

　.............................................................. 13

　 六、招标文件编制要求

　.................................................................. 22

　 七、招标文件审备程序

　.................................................................. 23

　 第

　一

　卷

　.............................................................................. 24

　 第一章

　招标公告（适用电子招标）

　....................................................... 25

　 1.

　 招标条件

　......................................................................... 25

　 2.

　 项目概况与招标范围 ................................................................ 25

　 3.

　 投标人资格要求

　................................................................... 25

　 4.

　 招标文件的获取

　................................................................... 26

　 5.

　 投标文件的递交

　................................................................... 27

　 6.

　 发布公告的媒介

　................................................................... 27

　 7.

　 联系方式

　......................................................................... 27

　 第一章

　招标公告( ( 适用非电子招标 ) ....................................................... 28

　 1.

　 招标条件

　......................................................................... 28

　 2.

　 项目概况与招标范围 ................................................................ 28

　 3.

　 投标人资格要求

　................................................................... 28

　 4.

　 招标文件的获取

　................................................................... 29

　 5.

　 投标文件的递交

　................................................................... 29

　 6.

　 发布公告的媒介

　................................................................... 30

　 7.

　 联系方式

　......................................................................... 30

　 第二章

　投标人须知（适用电子招标）

　..................................................... 31

　 投标人须知前 附表

　.................................................................... 31

　 附录 1 1 ：

　资格审 查 条件（资 质最低 要求）

　............................................... 44

　 附录 2 2 ：

　资格审 查 条件（ 业绩最低 要求）

　............................................... 45

　 附录 3 3 ：

　资格审 查 条件（ 总 监 或副总 监 最低 要求）

　....................................... 46

　 附录 4 4 ：

　资格审 查 条件（ 信誉最低 要求）

　............................................... 48

　 1. 总 则

　.............................................................................. 49

　 1.1

　项目概况

　..................................................................... 49

　 1.2

　资 金来源和落实情 况

　........................................................... 49

　 1.3

　招标范围、监理 服务阶段 、监理工 作 范围、 质量 目标、 安全 目标、施工工 期和 监理 服务期

　. 49

　 1.4

　投标人资格要求

　............................................................... 49

　 1.5

　费 用 承担

　..................................................................... 51

　5

　1.6

　保密

　......................................................................... 51

　 1.7

　语言 文 字

　..................................................................... 51

　 1.8

　计量单位

　..................................................................... 51

　 1.9

　踏勘现场

　..................................................................... 51

　 1.10

　投标 预 备 会

　.................................................................. 51

　 1.11

　分包

　........................................................................ 51

　 1.12

　偏差

　........................................................................ 51

　 2. 招标文件

　.......................................................................... 52

　 2.1

　招标文件的 组成

　............................................................... 52

　 2.2

　招标文件的 澄清

　............................................................... 52

　 2.3

　招标文件的修 改 、 补充

　......................................................... 53

　 2.4

　对 招标文件的 异议

　............................................................. 53

　 3. 投标文件

　.......................................................................... 53

　 3.1

　投标文件的 组成

　............................................................... 53

　 3.2

　投标 报价

　..................................................................... 53

　 3.3

　投标 有效期

　................................................................... 53

　 3.4

　投标 保证金

　................................................................... 53

　 3.5

　资格审 查 资 料

　................................................................. 54

　 3.6

　备 选 投标方 案

　................................................................. 55

　 3.7

　投标文件的编制

　............................................................... 55

　 4. 投标

　.............................................................................. 55

　 4.1

　投标文件的 密封和 标 识

　......................................................... 55

　 4.2

　投标文件的递交

　............................................................... 55

　 4.3

　投标文件的修 改 与 撤回

　......................................................... 56

　 5. 开标

　.............................................................................. 56

　 5.1

　开标 时间和地点及 要求

　......................................................... 56

　 5.2

　开标程序

　..................................................................... 56

　 5.3

　开标 补救措 施

　................................................................. 56

　 5.4

　开标 异议

　..................................................................... 56

　 6. 评 标

　.............................................................................. 57

　 6.1

　评 标 委员会

　................................................................... 57

　 6.2

　评 标原则

　..................................................................... 57

　 6.3

　评 标

　......................................................................... 57

　 6.4

　中 标 候选 人的公 示及异议

　....................................................... 57

　 6.5

　履约能力 的审 查

　............................................................... 58

　 7. 合同授予

　.......................................................................... 58

　 7.1

　定 标方式

　..................................................................... 58

　 7.2

　中 标 通 知

　..................................................................... 58

　 7.3

　履约保证金

　................................................................... 59

　 7.4

　签 订 合同

　..................................................................... 59

　 8. 重新 招标 和 不再 招标

　................................................................ 60

　 8.1

　重新 招标

　..................................................................... 60

　 8.2

　不再 招标

　..................................................................... 60

　 9. 纪律 和 监 督

　........................................................................ 60

　6

　9.1

　对 招标人 和 招标 代 理的 纪律 要求

　.................................................. 60

　 9.2

　对 投标人的 纪律 要求

　........................................................... 60

　 9.3

　对评 标 委员会成员 的 纪律 要求

　.................................................... 60

　 9.4

　对 与 评 标 活动 有 关 的工 作 人 员 的 纪律 要求

　.......................................... 60

　 9.5

　投 诉

　......................................................................... 61

　 10. 需 要 补充 的 其他 内容

　............................................................... 61

　 1 10.1 行贿 查 询

　...................................................................... 61

　 2 10.2 其他 说明

　...................................................................... 61

　 3 10.3 保密 规定

　............................

篇七：监理合同范本2022

摸底 C C 卷

　 一、单项选择题 1 1 、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（

　）之日。

　A、当事人签字

　B、抵押物登记

　C、转移产权证

　D、转移房屋占有

　2 2 、某建设工程施工招标项目在 6 2016 年 0 10 月发布投标公告，投标截止日为 1 11 月 0 30 日，招标人发出中标通知书的时间为 2 12 月 5 15 日，招标人与中标人在发出中标通知书 0 20 日后签订合同，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（

　）。

　A、2016 年 11 月 30 日

　B、2016 年 12 月 15 日

　C、2017 年 1 月 4 日

　D、2017 年 1 月 15 日

　3 3 、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（

　）。

　A、因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

　B、因设计错误或工艺不善引起的财产损失

　C、因超负荷造成的电气设备损失

　D、因自然磨损造成的设备损失

　4 4 、某建设工程中工程勘察采取公开招标的方式，招标文件中要求投标人提交投标保证金，其中勘察估算费用为 0 700 万元人民币，投标单位投标保证金数额是（

　）。

　A、14 万元人民币

　B、21 万元人民币

　C、10 万元人民币

　D、7 万元人民币

　5 5 、某建设工程中工程设计采取公开招标的方式， 招标文件中要求投标人提交投标保证金，其中设计估算费用为 5 75 万美元，人民币外汇牌价为 1 1 ：

　6.3 ，投标单位投标保证金数额是（

　）。

　A、1.5 万元人民币

　B、9.45 万元人民币

　C、10 万元人民币

　D、9.45 万美元

　6 6 、关于开标的说法，正确的是（

　）。

　A、开标由招标监管部门人员主持

　B、开标时只能由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况

　C、开标过程应当及时向社会公布

　D、开标时间就是招标文件中规定的投标截止时间

　7 7 、关于详细评审的描述错误的是（

　）。

　A、在详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分

　B、投标报价相等的，以资信业绩得分高的优先

　C、投标报价以偏差率为评分因素并规定相应的评分标准

　D、按得分由高到低的顺序推荐中标候选人

　8 8 、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（

　）。

　A、只有中标人的方案才能得到补偿

　B、招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

　C、具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

　D、投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

　9 9 、组织资格审查的第一 步是（

　）。

　A、编制资格预审文件

　B、发售资格预审文件

　C、发布资格预审公告

　D、组建资格审查委员会

　10 、投标截止时间止，投标人少于（

　）个的，应当依法重新招标。

　A、2

　B、3

　C、5

　D、6

　11 、下列评标委员会提交的候选人名单数量，不符合一般要求的是（

　）。

　A、推荐名单中含有 3 名中标候选人

　B、推荐名单中含有 2 名中标候选人

　C、推荐名单中含有 4 名中标候选人

　D、推荐名单中含有 1 名中标候选人

　12 、标准化项目一般采用（

　）。

　A、资格后审

　B、资格先审

　C、资格预审

　D、资格终审

　13 、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（

　）评审的内容。

　A、资格

　B、程序

　C、响应性

　D、形式

　14 、在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为（

　）。

　A、（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

　B、（投标人报价-标底）/标底×100%

　C、（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%

　D、（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%

　15 、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中

　对投标人有关设计工作的要求 是（

　）。

　A、质量标准和设计文件审批程序

　B、质量标准、设计业绩和人员资格

　C、设计文件审批和设计变更程序

　D、设计业绩、人员资格和设计变更程序

　16 、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（

　）。

　A、招标选择供货商

　B、询价选择供货商

　C、直接向供货商订购

　D、服务采购

　17 、对于设备的采购，卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费的设备报价称之为（

　）。

　A、FOB 价

　B、FCA 价

　C、CIF 价

　D、CIP 价

　18 、采购机 组、车辆等大型设备时，较多用评标价法中的（

　）。

　A、最低评标价法

　B、综合评标法

　C、以设备寿命周期成本为基础的评标价法

　D、综合评估法

　19 、下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（

　）。

　A、运输费用

　B、交货期

　C、付款条件

　D、估算寿命期残值

　20 、经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（

　）。

　A、应当经发包人代表确认后具有效力

　B、应当经发包人确认后具有效力

　C、与发包人代表发出的指示具有同等效力

　D、其效力低于发包人代表发出的指示

　21 、以下有关发包人代表的说法，不正确的是（

　）。

　A、发包人应在合同签订后 14 天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人

　B、发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任

　C、发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表

　D、发包人代表代表发包人处理合同事宜

　22 、九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（

　）日后失效。

　A、15

　B、21

　C、25

　D、28

　2 23 3 、建设工程设计合同订立时应约定的内容描述错误的是（

　）。

　A、设计人依法纳税，应缴纳的税金（不含增值税）包括在合同价格之中

　B、设计人按合同约定提供设计文件及相关服务

　C、发包人支付合同价款

　D、发包人应按约定向设计人发出开始设计通知

　24 、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（

　）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求。

　A、28

　B、30

　C、56

　D、90

　25 、由于地质勘察资料存在错误，导致图纸设计出现错误，则在设计合同中，此部分损失应由（

　）承 担。

　A、发包人

　B、勘察单位

　C、设计人

　D、监理单位

　26 、《标准施工合同》通用条款规定的 “ 基准日期 ” 是指（

　）。

　A、投标截止日

　B、开标之日

　C、中标通知书发出之日

　D、投标截止日前第 28 天

　27 、根据《标准施工合同》，下列符合承包人在工程施工准备阶段的义务的是（

　）。

　A、提交施工临时占地

　B、办理出入施工场地的专用道路通行权

　C、组织设计单位进行设计交底

　D、现场勘查

　28 、根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（

　）。

　A、办理出入施工现场的道路通行手续

　B、建立施工现场质量管理体系

　C、确定施工测量的基准点和基准线

　D、收集地下管线和地下设施相关资料

　29 、根据《标准施工合同》，不属于发包人责任的暂停施工的是（

　）。

　A、发包人未履行合同规定的义务

　B、不可抗力

　C、协调管理的原因

　D、承包人违约引起的停工

　30 、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（

　）。

　A、暂列金额

　B、价款调整

　C、索赔

　D、变更

　31 、根据《标准施工合同》，属于施工合同履行中 “ 不利物质条件 ” 的是（

　）。

　A、战争

　B、地震

　C、台风

　D、水文条件

　32 、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由（

　）按照成本加利润的原则商定或确定。

　A、承包人

　B、监理人

　C、设计人

　D、造价机构

　33 、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（

　）。

　A、政策汇率调整

　B、世界金融危机

　C、政府投资政策变化

　D、局部武装暴动

　34 、监理人与当事人双方协商承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。达不成一致，（

　）。

　A、由上级主管部门确定

　B、由承包人单独确定

　C、由监理人单独确定

　D、由发包人单独确定

　35 、根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（

　）天内提请发包人进行工程验收。

　A、7

　B、14

　C、21

　D、28

　36 、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（

　）天通知承包人。

　A、7

　B、14

　C、21

　D、28

　37 、下列各项中，不属于 “ 承包人建议书 ” 内容的是（

　）。

　A、设备方案

　B、分包方案

　C、施工方案

　D、设计方案

　38 、设计施工总承包合同模式下，《标准设计施工总承包合同》中的 “ 价格清单 ” 是指（

　）。

　A、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

　B、承包人依所发包人工程量清单计算出的报价清单

　C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

　D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

　39 、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法正确的是（

　）。

　A、试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供

　B、发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员在承包人的技术指导下进行

　C、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

　D、承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

　40 、设计施工总承包合同模式下，关于 “ 开始工作通知 ” 说法正确的是（

　）。

　A、表明从发出该通知时间开始工作

　B、与“开工通知”的说法相同

　C、表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期

　D、该通知是由发包人发出的

　41 、承包人的设计文件提交监理 人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（

　）。

　A、应进行修改之后，再次提交

　B、发出通知，催促其提出审查结论

　C、视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

　D、不得进行下一步的工作

　42 、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（

　）。

　A、标的物品种多，供货条件差异小

　B、与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货

　C、建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段

　D、大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段、安装调试、试运行、保修等

　43 、 除专用合同条款另有约定外，材料采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（

　）。

　A、中标通知书优先于合同协议书

　B、投标函优先于专用合同条款

　C、供货要求优先于通用合同条款

　D、相关服务计划优先于中标通知书

　44 、材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（

　）日内，向卖方支付签约合同价的（

　）作为预付款。

　A、14，10%

　B、28，10%～30%

　C、14，10%～30%

　D、28，10%

　45 、设备采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应 付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（

　）作为预付款。

　A、5%

　B、10%

　C、25%

　D、30%

　46 、由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，（

　）应自行承担责任。

　A、卖方

　B、买方

　C、第三方

　D、买卖双方平均分担

　47 、除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后（

　）个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

　A、3

　B、6

　C、12

　D、21

　48 、采用 FIDIC 《施工合同条件》，如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给 DAAB ，委托其做出决定。B DAAB 应在收到委托事项后（

　）天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定。

　A、14

　B、30

　C、42

　D、84

　49 、银皮书规定，承包商应在开工日期后（

　）天内向业主提交一份进度计划。

　A、7

　B、14

　C、15

　D、28

　50 、C ECC 合同的内容组成中，主要选项条款有 6 6 个不同的合同计价模式，带有分项工程表的 标价合同类型是（

　）。

　A、选项 A

　B、选项 B

　C、选项 C

　D、选项 D

　二、多项选择题 1 1 、法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，应当满足（

　）。

　A、依法成立

　B、有自己的名称及组织机构

　C、有必要的经费

　D、有资质证书

　E、法定代表人具有执业资格

　2 2 、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（

　）。

　A、停止侵害

　B、没收非法财物

　C、排除妨碍

　D、罚款

　E、消除影响、恢复名誉

　3 3 、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（

　）。

　A、汽车

　B、土地

　C、土地所有权

　D、支票

　E、可以转让的商标专用权

　4 4 、投保建筑工程一切险的工程，保险人对（

　）造成的损失不予赔偿。

　A、地面下陷

　B、设计错误

　C、维修保养

　D、正常检修

　E、气温变化

　5 5 、勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容有（

　）。

　A、招标条件

　B、项目概况与招标范围

　C、投标人资格要求

　D、招标文件的获取

　E、分部分项工程综合单价

　6 6 、勘察投标文件中拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容有（

　）。

　A、设备名称

　B、设备使用年限

　C、设备型号规格

　D、制造年份

　E、数量

　7 7 、建设工程施工招标公告的内容包括（

　）。

　A、招标文件的获取

　B、招标条件

　C、项目概况

　D、投标人的资格要求

　E、评标办法

　8 8 、发售招标文件收取的费用应当限于补偿（

　）的成本支...

篇八：监理合同范本2022

号：WD-HT-0912

　—— 合同书 ——

　 甲 方：_____________________

　乙 方：_____________________

　日 期：_____________________

　 --- 合同系列 文字均可修改 ---

　2022 年最新版装修的合同范本

　 CONTRACT DOCUMENT

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 1 页

　2022 年最新版装修的合同范本

　合同编号：______

　 发包人：承包人：

　 住所：住所：

　 委托代理人：营业执照号：

　 电话：法定代表人：电话：

　 BP 机号：委托代理人：电话：

　 本工程设计人：电话：

　 施工队负责人：电话：

　 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　 第一条工程概况

　 1.1 工程地点：___________________.

　 1.2 工程内容及做法（详见附表 1：家庭居室装饰装修工程施工说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 2 页 项目确认表。附表 2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。

　 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式。

　 （1）承包人包工、包料（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　 （2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见附表4：发包人提供装饰装修材料明细表。附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表）；

　 （3）承包人包工、发包人包料（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表）。

　 1.4 工程期限____天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　 1.5 合同价款：本合同工程造价为（大写）：____________元（详见附表 3：家庭居室装饰装修工程报价单）。

　 第二条工程监理

　 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　 第三条施工图纸

　 双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供：

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 3 页

　 （1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸）；

　 （2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费（大写）______元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

　 第四条发包人义务

　 4.1 开工前____天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；

　 4.2 提供施工期间的水源、电源；

　 4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系；

　 4.4 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

　 4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；

　 4.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　 第五条承包人义务

　 5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 4 页

　 5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；

　 5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；

　 5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　 第六条工程变更

　 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见附表 7：家庭居室装饰装修工程变更单）。

　 第七条材料的提供

　 7.1 由发包人提供的材料、设备（详见附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；

　 7.2 由承包人提供的材料、设备（详见附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

　 第八条工期延误

　 8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　 （1）工程量变化和设计变更；

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 5 页

　 （2）不可抗力；

　 （3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　 8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　 8.3 发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　 8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　 第九条质量标准

　 双方约定本工程施工质量标准：___________________________________________.

　 施工过程中双方对工程质量发生争议，由_________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　 第十条工程验收和保修

　 10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 6 页

　 承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）。

　 10.2 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。

　 10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后，填写工程保修单（见附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单）。

　 第十一条工程款支付方式

　 11.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款：

　 （1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　 |支付次数|支付时间|支付金额|

　 |第一次|开工前三日|支付元|

　 |第二次|工程进度过半|支付元|

　 |第三次|双方验收合格|支付元|

　 工程进度过半指：________________________________________.

　 （2）其他支付方式：_______________________________________.

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 7 页

　 11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　 11.3 工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　 第十二条违约责任

　 12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　 12.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　 12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　 12.4 发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金____元。

　 12.5 由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　 12.6 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金____元。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 8 页

　 第十三条合同争议的解决方式

　 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　 （一）提交________仲裁委员会仲裁；

　 （二）依法向人民法院提起诉讼。

　 第十四条几项具体规定

　 14.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）________元（此费用不在工程价款内）。

　 14.2 施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。

　 14.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。

　 第十五条其他约定事项：_____________________________________________________________________________.

　 第十六条附则

　 16.1 本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 9 页

　 16.2 本合同签订后工程不得转包。

　 16.3 本合同一式____份，双方各执____份，____________部门____份。

　 16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　 合同附件：

　 附表 1—1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

　 附表 1—2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

　 附表 2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　 附表 3：家庭居室装饰装修工程报价单

　 附表 4：发包人提供装饰装修材料明细表

　 附表 5：承包人提供装饰装修材料明细表

　 附表 6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

　 附表 7：家庭居室装饰装修工程变更单

　 附表 8：家庭居室装饰装修工程验收单

　 附表 9：家庭居室装饰装修工程结算单

　 附表 10：家庭居室装饰装修工程保修单

　 发包人（签字）：承包人（盖章）：

　 法定代表人：

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 企业公民常用合同

　第 10 页

　 委托代理人：

　 ________年____月____日________年____月____日

　 鉴证意见：

　 鉴证机关（章）

　 经办人：

　 ________年____月____日

　 监制部门：印制单位：

　您可以在此处填写公司名称或地址

　YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE

篇九：监理合同范本2022

号：WD-HT-0505

　—— 合同书 ——

　 甲 方：_____________________

　乙 方：_____________________

　日 期：_____________________

　 --- 合同系列 文字均可修改 ---

　2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)

　 CONTRACT DOCUMENT

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 1 页

　2022 新版工程施工劳务合同范本(精编版)

　发包人：

　 承包人：

　 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　 第一条工程概况

　 工作内容：

　 工程名称：

　 工程范围：

　 第二条作业人员：

　 第三条合同工期

　 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　 第四条合同价款 说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 2 页

　 1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。

　 2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划"√"）：

　 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　 （）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　 （）以___年施工预算或____施工概算定额为依据。

　 （）定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）

　 第五条合同价款的结算和支付

　 1、结算、决算资料：

　 （1）发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　 （2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　 2、合同价款的结算和决算：

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 3 页

　 （1）发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

　 （2）工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后 28 日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　 3、合同价款的支付：

　 （1）合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

　 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　 2、重大伤亡及其他安全事故处理：

　 （1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　 （2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 4 页

　 第七条工程质量、验收与保修

　 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　 2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后 28 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　 第八条工期延误

　 1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　 2、承包人应在上述情况发生后 7 日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于 7 日内就延

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 5 页 长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　 3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。

　 第九条文明施工

　 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

　 2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

　 第十条材料机具供应

　 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400 米内）。

　 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　 第十一条发包人的权利及义务

　 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 6 页 负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　 2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　 第十二条承包人的权利和义务

　 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60 周岁。

　 2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。

　 3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

　 第十三条违约责任

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 7 页

　 1、发包人违约责任：

　 （1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　 （2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　 （3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　 2、承包人违约责任：

　 （1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 8 页

　 （2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

　 （3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　 第十四条合同争议的解决

　 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。

　 第十五条合同的生效与终止

　 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　 第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

　 发包人：

　 _____年____月____日

　 承包人：

　 _____年____月____日

　合同范本 | CONTRACT TEMPLATE

　 劳务合同

　第 9 页

　您可以在此处填写公司名称或地址

　YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE

篇十：监理合同范本2022

三 章

　合同条款及格式

　 （ＧＦ－ 2012 － 0202 ）

　 建设工程监理合同

　（示范文本）

　 住房和城乡建设部

　 制定

　国家工商行政管理总局

　第一部分

　合同协议书

　委托人（全称）：

　监理人（全称）：

　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　一、工程概况

　1. 工程名称：

　 ； 2. 工程地点：

　 ； 3. 工程规模：

　； 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

　 万元（含暂列金额

　万元）。

　二、词语限定

　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　三、组成本合同的文件

　1. 协议书； 2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）； 3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）； 4. 专用条件； 5. 通用条件； 6. 附录，即：

　附录 A

　相关服务的范围和内容 附录 B

　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　四、总监理工程师

　总监理工程师姓名：

　 ，身份证号码：

　 ，注册号：

　。

　五、签约酬金

　本工程监理费按 国家发改委《关于印发＜建设工程监理与服务收费管理规定＞的通知》（发改价格［ 2007 ］0 670 号）文件计价规则的

　% % （中标折扣率）计取。本工程监理费用计算基数以经审定的工程竣工结算价为准。

　签约酬金（大写）：

　/

　（¥

　/

　）。

　计算公式：

　注：

　暂）

　按施工项目合同价（扣除暂列金额）

　为基数计算的监理费用 ×中标折扣率，计取签约酬金；工程完工后按工程审计结算价 为基数计算的监理费用 ×中标折扣率，计取实际总酬金。

　包括：

　1. 监理酬金：

　/

　 。

　2. 相关服务酬金：

　/

　。

　其中：

　（1）勘察阶段服务酬金：

　 /

　。

　（2）设计阶段服务酬金：

　 /

　。

　（3）保修阶段服务酬金：

　 /

　。

　（4）其他相关服务酬金：

　 /

　。

　六、期限

　1. 监理期限：

　本合同计划自监理合同签订至完成全部监理范围内的工作服务内容，并经竣工验收合格且资料收集完、取得备案表、保修期满为止。

　2. 相关服务期限：

　（1）勘察阶段服务期限自

　/

　 年

　/ 月

　/ 日始，至

　/

　 年

　/ 月

　/ 日止。

　（2）设计阶段服务期限自

　 /

　年 /

　月

　/ 日始，至

　/

　 年

　/ 月

　/ 日止。

　（3）保修阶段服务期限自

　/

　 年

　/ 月 /

　日始，至

　/

　年 /

　月 /

　日止。

　（4）其他相关服务期限自

　/

　 年

　/ 月 /

　日始，至

　/

　 年

　/ 月

　/ 日止。

　七、双方承诺

　1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　八、合同订立

　1. 订立时间：

　年

　月

　 日。

　2. 订立地点：浙江省江山市。

　3. 本合同一式捌份，其中正本二份，发包人和承包人各执一份，副本六份，发包人执叁份，承包人执叁份。当正本与副本不一致时，以正本为准。

　委托人：（盖章）

　 监理人：（盖章）

　法定代表人：（签字）

　 法定代表人：（签字）

　委托代理人：（签字）

　 委托代理人：（签字）

　开户银行：

　 开户银行：

　账号：

　 账号：

　电话：

　 电话：

　第二部分

　通用条件 略，见ＧＦ－2012－0202《建设工程监理合同》（示范文本）

　第三部分

　专用条件 1. 定义与解释

　1.2

　解释 1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用

　/ 。

　1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中选通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款；（5）公选文件及公选补充文件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）其他资料。

　2. 监理人义务

　2.1 监理的范围和内容 2.1.1 监理范围包括：根据本工程施工范围的全程监理，具体详见施工图及施工招标文件。工作内容：受委托人委托，对本工程进行施工阶段全过程实施监理，主要控制工程施工质量、投资、进度、合同管理以及协调有关参建单位的关系。对本工程安全施工负有监督、检查、落实之责。

　2.1.2 监理具体内容：

　（1）根据施工图的设计和预算，协助委托人组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要，并提出指导性意见，参与工程设计变更单审核。

　（2）协助委托人做好开工准备，审核开工报告，复核定位、放线、标高、轴线等。

　（3）审核承建商提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、质量保证体系及安全专项施工组织设计方案。对每个施工节点提出合理化建议，做好总进度节点控制，配合施工单位做好进度计划优化方案。

　（4）督促、检查承建商严格执行工程承包合同和国家有关法律、法规、工程技术规范、标准；监督、检查承建商落实施工安全技术措施；做好施工过程中的质量、安全、进度、投资控制、信息及合同管理；协调有关参建单位的关系。及时向业主单位汇报工程情况。

　（5）审核承建商或委托人提供的材料、构配件和设备。做好相关询价及试验工作。

　（6）组织施工技术交底、负责施工现场签证。参与对工程设计变更联系单审核和材料设备供应商、施工单位提出的资金拨付申请的审核。工程施工中任何变更事项，第一时间书面报告给业主单位；涉及工程量变更及时做好现场原始数据记录及影像资料留存，并督促施工单位在一周内上报工程量签证资料。

　（7）组织和参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设各种合同的有关争议，协助委托人处理索赔事项。

　（8）组织检查质量、安全、进度、投资；组织分项分部工程和隐蔽工程的检查、验收，签发工程付款凭证。并留存好影像资料。发现质量问题督促施工单位及时整改并通知业主单位。

　（9）协助委托人审核承包合同文件，审查技术档案资料及竣工验收资料。

　（10）及时提供完整的监理档案，定期编制报送每月监理报告及时报送专项、分

　部、竣工验收报告。

　（11）组织工程初步验收，协助委托人组织工程竣工验收。

　（12）负责检查保修阶段的工程状况，督促承建商回访，监督保修直至达到规定质量标准。

　（13）属监理职责、义务范围内的其他内容。

　2.1.2 监理工作内容还包括：

　/

　 。

　2.2 监理与相关服务依据 2.2.1 监理依据包括：

　（1）国家关于工程建设的有关法律、法规、条例； （2）建筑行业的有关标准规范、规程； （3）政府批准的计划批文、建筑红线图、施工图； （4）工程承包合同、招标文件、招标答疑纪要、补充协议等； （5）衢州市、江山市确保建筑工程质量（安全）的若干规定。

　2.2.2 相关服务依据包括：

　/

　 。

　2.3 项目监理机构和人员 2.3.1 项目监理机构人员配备：

　项目总监理工程师：

　；注册号：

　。

　现场专业监理工程师：

　；注册号：

　。

　现场监理员：

　 ；注册号：

　。

　项目监理机构人员与施工承包人应没有经营性的隶属关系和雇佣关系，并且技术力量强、管理水平高、服务诚信、有良好的业绩和信誉。

　项目部监理机构人员承接业务个数符合浙江省工程建设标准 DB33/T 1104－2014《建设工程监理工作标准》、《江山市建设工程监理管理办法（暂行）》规定。

　2.3.2 对监理单位及项目部监理机构人员要求：

　（1）监理单位应自备监理过程中所需的仪器和检测设备（如：电脑、打字复印设备、交通工具、通讯工具、检测工具和劳保用具等），相应的费用含在报价中。

　（2）监理单位的项目总监理工程师现担任总监的项目符合浙江省工程建设标准DB33/T 1104－2014《建设工程监理工作标准》、《江山市建设工程监理管理办法（暂行）》规定；专业监理工程师及监理员除本项目外不得承接其他业务，一经发现，委托人可处以合同价 10%的违约金。

　（3）总监理工程师月度到位率达到 30%以上，专业监理工程师月到位率 80%，监理员到位率达到 100%。有事必须向委托人代表请假。

　（4）委托人发现监理企业在做资料时弄虚作假，委托人可有权要求该企业责令改正，拒改正的，委托人上报行业主管部门处理。

　（5）根据委托人刷脸考勤记录(电脑刷脸考勤机由施工单位提供，与监理单位共享)，在施工时间内总监理工程师月度到位率不足30%，每天按1000元进行处罚；专业监理工程师月度到位率不足80%，每天按500元进行处罚；现场监理人员保证月度到位率不足 100%，每天按 300 元进行处罚。

　2.3.4 更换监理人员的其他情形：

　承包人原则上不得变更项目班子管理人员，因承包人原因确需更换，或发包人认

　为相关人员无法履职，要求其更换的，由承包人向发包人提出申请，并严格按照《江山市政府投资项目现场管理人员影像考勤管理办法》（江监服办〔2021〕4 号）文件要求审批、备案。

　更换的项目班子管理人员资质、信用等级不得低于原先的约定。除因死亡、重大疾病、其他突发事件等不可抗力外，其他任何情形更换项目班子管理人员的（含发包人要求承包人更换的），承包人应按照项目规模向发包人支付违约金。施工合同金额400 万元以上工程项目总监更换计取违约金 2 万元/人次，其他人员 1 万元/人次，施工合同金额 400 万元以下工程项目总监更换计取违约金 1 万元/人次，其他人员 0.5 万元/人次。承包人擅自更换或无正当理由拒不更换项目班子人员的，按前述标准加倍支付违约金，情节严重的，发包人有权单方终止本合同，承包人不再享有本合同中规定的各项权利，同时承包人还应承担由此给发包人造成的全部损失。

　2.3.5 对施工进度管理的要求 监理单位应落实施工进度管理职责，监督施工单位及时完成工程施工计划的编排工作并按计划推进。对因承包人原因造成施工单位工期延误的，发包人将对承包人处以逾期竣工违约金，其计算方法为：每天按 500 元计算违约金。由发包人在承包人提交的履约保证金中扣除。履约保证金的最高扣除额以扣完为限。

　2.4 履行职责 2.4.3 对监理人的授权范围：（1）工程设计中的技术问题，向设计人提出建议；（2）审批工程施工组织设计和技术方案，并向承包人提出建议；（3）主持本工程建设有关协作单位的组织协调；（4）工程上使用的材料和施工质量的检验权；（5）工程施工进度的检查、监督权；（6）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的初审和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。

　需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）发布开工令、停工令、复工令；（2）对承包人合同规定的义务提出变更；（3）超出施工合同约定的工程价格的调整和变更。

　在涉及工程延期

　 /

　天内和（或）金额

　 /

　万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向施工承包人发布变更通知。

　2.4.4 监理人有权要求施工承包人调换其人员的限制条件：

　 /

　。

　 2.5 提交报告 监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理人应及时向委托人提交监理月报二份(下月 5 号前)、监理例会纪要(会后二天内)、监理评估报告(含分部、专项、初验、竣工等，验收前三天)。在每月 28 号前向委托人提交当月进度情况，下月进度计划，若进度滞后，应分析滞后原因；在每月10 号前向委托人提交上个月工期正常顺延签证单(如：高考及中考停工)，若有因委托人原因造成工期延误的，应提交相关有说服力的资料和数据。在工程竣工验收合格后十五天内，需向委托人提交两套完整的监理资料。

　2.7 使用委托人的财产 附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：

　 /

　。

　监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：

　 /

　。

　3. 委托人义务

　3.4 委托人代表 委托人代表为：

　 。

　3.6 答复 委托人同意在三个工作日天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

　4. 违约责任

　4.1 监理人的违约责任 4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损耗失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

　4.2 委托人的违约责任 4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

　 /

　。

　5. 支付

　5.1 支付货币 币种为：

　人民币 ，比例为：

　/

　，汇率为：

　/ 。

　5.3 支付酬金 1、本工程监理费按国家发改委《关于印发＜建设工程监理与服务收费管理规定＞的通知》（发改价格［2007］670 号）文件计价规则的

　%（中标折扣率）计取。本工程监理费用计算基数以经审定的工程竣工结算价为准。

　2、具体支付方法如下：

　①工程施工完成本工程合同价款的 50%时，支付本工程监理费的 40%； ②工程完工，通过质量评定后 7 日内，支付至本工程监理费的 70%； ③工程通过竣工验收备案，支付至本工程监理费的 85%； ④工程竣工结算经审定后，支付至本工程监理费的 95%。

　⑤工程保质期结束，结清本工程剩余的监理费。

　6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

　6.1 生效 本合同生效条件：经双方法定代表人签字或盖章后生效。

　6.2 变更 6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

　 /

　。

　6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定：

　 /

　。

　6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

　 /

　。

　6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例...

推荐访问:监理合同范本2022 监理 合同范本